原告湖南省建筑工程集团总公司。住所地：长沙市X路一段X号。

法定代表人刘某，董事长。

委托代理人陈孝杰，河南高成律师事务所律师。

委托代理人张某乙飞，河南高成律师事务所律师。

被告薛某，男，汉族，X年X月X日出生，住（略）。

委托代理人徐九灵，河南久灵律师事务所律师。

委托代理人张某乙梅，河南久灵律师事务所律师。

被告张某乙，女，汉族，X年X月X日出生，住（略）。

委托代理人徐九灵，河南久灵律师事务所律师。

委托代理人张某乙梅，河南久灵律师事务所律师。

湖南省建筑工程集团总公司（以下简称湖南建工）与薛某、张某乙建设工程合同纠纷一案，本院依法进行了审理，现已审理终结。

湖南建工诉称：徐福记工程系湖南省建筑工程集团总公司中原分公司（以下简称中原分公司）下属项目部承包工程，2008年5月中原分公司将该项目部承包给了被告薛某，并签署了建设工程目标责任书，明确约定了双方的权利义务。由于被告未能按照目标管理责任书约定履行自己的义务，且未经湖南建工同意擅自转包，以致造成湖南建工代其向许昌市宏源实业有限公司支付租金（略）.10元、偿付设备零件丢失赔款175万元；因被告延误工期造成违约金损失90万元；湖南建工代被告支付给张某乙、张某乙水泥及欠款145万元；张某乙、张某乙起诉湖南建工归还材料款（略）元；以及被告应上交的工程利润（略）元，以上几项转包损失合计（略）.10元。因被告张某乙系薛某之妻，且湖南建工所拨工程款都由张某乙领取，故其应作为共同被告。经湖南建工多次催要，被告至今未付。为此，为维护湖南建工的合法权益不受侵犯，特向法院提起诉讼，请求判决被告支付湖南建工转包损失（略）.10元。诉讼过程中，湖南建工又变更诉讼请求，不再主张某乙程延期违约金90万元，张某乙、张某乙借款代垫损失（略）元变更为（略）.06元，故本案的诉讼请求金额由（略）.10元变更为（略）.18元。

本院认为，河南徐福记食品有限公司与湖南建工签订建设工程施工合同，将徐福记项目工程承包给了湖南建工，2008年5月湖南建工下属中原分公司将该工程承包给薛某，并签订了合同，后薛某又将该工程转包给他人。现湖南建工依据与河南徐福记食品有限公司之间的工程结算协议，要求薛某、张某乙承担责任，但薛某并未参加工程决算，对上述工程结算协议不予认可。故湖南建工的起诉不符合条件。依据《中华人民共和国民事诉讼法》第一百零八条之规定，裁定如下：

驳回湖南省建筑工程集团总公司的起诉。

诉讼费x元，退还湖南省建筑工程集团总公司。

如不服本裁定，可在裁定书送达之日起十日内，向本院递交上诉状一式八份，上诉于河南省高级人民法院。

审判长刘某超

审判员王怡

审判员陈赞

二○一一年九月七日

书记员解鹏飞