原告吴某某，女，汉族，X年X月X日生，住（略）。

委托代理人王泽灿，周口市法律援助中心律师。

被告朱某某，男，汉族，X年X月X日生，住（略）。

委托代理人姚军生，河南三川律师事务所律师。

委托代理人邓某某，女，汉族，约30岁，住（略）。

原告吴某某诉被告朱某某财产损害赔偿纠纷一案，本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。原告吴某某及其委托代理人王泽灿，被告朱某某及其委托代理人姚军生、邓某某均到庭参加了诉讼，本案现已审理终结。

原告吴某某诉称：原告受周口市四通建筑公司委托承建河南移动周口市分公司x期周口市开发区陈营基站建设工程后，根据工程项目规定，进行施工。2008年9月28日，被告朱某某出面阻止，致使工程不能继续进行。在无法施工的情况下，原告准备把施工设备及建筑材料拉到其他工地，被告无正当理由不允许原告拉走施工设备及建筑材料。原告因此蒙受了损失，具体为：施工设备及建筑材料损失9230元，现金开支及其他杂性开支7060元，看守工人工资及其他工人工资x元，共计x元。特诉至法院，要求被告赔偿损失x元。

被告朱某某辩称：1、原告不具备主体资格，本案实际施工人是杨振伟；2、原告未出面进行施工，项目施工停滞不是源于被告的阻止；3、被告未强留原告财产，且施工工地有看守，如丢失应该追究看守人责任。

原告在本案审理过程中向本院提交有以下证据：1、联营协议书一份，证明原告吴某某合法承包工程的事实。2、证人证言七份，证明：（1）、原告施工的事实；（2）、被告朱某某阻止施工的事实。3、收款收据清单，证明原告损失的具体款项，共计9230元。4、工人工资收据四份，证明用于发放工人工资及看守人员工资，共计x元。6、销货清单及证明两份、发票31张、杂性开支以及证明因被告侵权所造成的损失，共计7060元。

被告向本院提交的证据材料有:1、保证书一份，证明：（1）施工方是杨振伟；（2）施工方承诺如有房屋损害，赔偿期限为二十年。2、证明一份，证明：（1）被告是广州森仕时装（新乡）有限公司职工；（2）自2008年6月至2009年5月被告未请过假；（3）、朱某某未阻止该工程施工。3、被告房屋受损程度照片两张，证明施工方挖坑引起房屋裂缝。

经审理查明：原告受周口市四通建筑公司委托承建河南移动周口市分公司x期周口市开发区陈营基站建设工程，根据工程项目规定，按时进入工地，施工设备、机械等全部到位，开始施工。2008年9月28日，被告朱某某以施工造成其房屋损害为由出面阻止工程施工，致使原告无法继续施工。施工停滞期间，原告在拉走施工设备及建筑材料时，被告朱某某不允许原告拉走。原告为此雇人看守施工设备及建筑材料，共支付看守人员工资8060元。

本院认为：原告按照协议进行工程施工，在工程施工无法进行的情况下，原告有权拉走自己的建筑设备及建筑材料。被告擅自阻止原告拉回自己的建筑设备及建筑材料，造成原告雇人看守建筑设备及建筑材料，为此，给原告增加的费用，被告应予赔偿。在施工期间，原告支付的其他工人工资，不是由于被告阻止造成的，是由于工程发包方未尽到自己的义务，致使原告无法施工，对此损失原告无权向被告请求。对于原告施工设备及建筑材料损失，原告已雇人看管，对此损失也不应由被告承担。被告主张施工造成其房屋损害，要求赔偿，因与本案不属同一法律关系，可另行起诉处理。被告的其他辩驳理由，无事实和法律依据，本院不予采纳。根据《中华人民共和民法通则》第七十五条、第一百零六条第二款之规定，判决如下：

一、被告朱某某于判决书生效之日起五日赔偿原告吴某某损失8060元。

二、驳回原告吴某某的其他诉讼请求。

如果未按本判决指定的期间履行给付金钱的义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百二十九条之规定，加倍支付迟延期间的债务利息。

案件受理费580元，被告朱某某负担300元，原告吴某某负担280元。

如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于河南省周口市中级人民法院。

审判长米宏伟

审判员郭燕

审判员马殿力

二00九年八月二十一日

书记员刘洋