原告（反诉被告）：王某，男，X年X月X日出生，汉族，住（略）。

委托代理人：黄利胜，四川达宽律师事务所律师。

委托代理人：谢某，四川达宽律师事务所律师。

被告（反诉原告）：眉山欧美亚鞋业有限公司，住所地：眉山市X镇现代工业园，组织机构代码：（略）-0。

法定代表人：薛某，董事长。

委托代理人：谷海洋，四川齐协某师事务所律师。

委托代理人：朱利，四川齐协某师事务所律师。

原告王某诉被告眉山欧美亚鞋业有限公司（以下简称：欧美亚公司）买卖合同纠纷一案，本院受理后，在诉讼过程中，被告提起反诉，本院依法适用简易程序，公开开庭进行了合并审理。黄利胜、谢某、谷海洋到庭参加诉讼。本案现已审理终结。

本诉原告王某诉称：2010年5月7日，郭某代表被告与原告签订订购协某，约定被告向原告订购低童靴内里9800双、中童靴羊毛内里3500双，单价为8元/SF。此后，原告按约向被告供应低童靴羊毛内里9800双，但被告仅支付部分货款，经原告多次催收，被告尚欠原告货款x元。请求依法判令被告支付原告货款x元及逾期付款利息；按2010年5月29日协某约定支付赔偿金5万元。

本诉被告欧美亚公司辩称：被告未支付余款，是行使先履行抗辩权，因原告未按约交货，故不存在支付原告利息及违约金；按合同约定，原告就其违约行为支付被告违约金，两相品叠后，被告不再支付原告货款、利息及违约金。

反诉原告欧美亚公司诉称：2010年5月7日，反诉人的员工郭某代表反诉人与被反诉人签订订购协某，约定由反诉人向被反诉人订购低童靴羊毛内里9800双，中童靴羊毛内里3500双，单价为8元/SF。协某签订后，被反诉人却没有按约交付中童靴羊毛内里，导致反诉人无法按期向客户交付鞋品而承担违约责任。反诉人认为，双方签订的订购协某合法有效，对双方均具有法律约束力，被反诉人未按约足额交付货品，而其后拒不履行，已构成根本违约，双方已无再继续履行合同之必要，请求判令终止反诉人与被反诉人之间签订的《订购协某》的履行；判令被反诉人向反诉人支付违约金x元。

反诉被告王某辩称：5月29日双方已终止中童靴部分，没有违约，故不应支付违约金x元。

经审理查明：2010年5月7日，郭某作为甲方与王某作为乙方签订《订购协某》，主要约定：甲方需向乙方支付订金人民币壹仟元正；甲方向乙方订购低童靴羊毛内里9800双，中童靴羊毛内里3500双；乙方提供的羊毛需保障不掉毛，色差不能太大，毛粗细与样鞋一致，无骨头（可细不可更粗），鞋头里可用色差偏大或毛短的内里；乙方提供的羊毛到后通知甲方确认生产，单价为8元/SF（尺），根据低版用量核定每双价格，拉第一批货时向乙方支付人民币贰万元（不能低于2500双）；2010年5月18日乙方需交付1000双给甲方，5月24日前完成9800双低童靴内里羊毛，5月25日交付500双中童靴羊毛内里，6月2日前完成3500双中童靴羊毛内里；甲方保证2010年5月31日前支付完毕9800双低童靴的全部货款，2010年6月10日前支付完毕3500双中童靴的全部货款；违约责任，若甲、乙双方任何一方违背协某，则需赔偿因此给对方造成的此批货物总价款的损失等。合同订立后，王某陆续向欧美亚公司供货，至5月29日将9800双低童靴羊毛内里供完，总货款x元。欧美亚公司陆续给付货款，至7月初共给付8万元货款。2010年5月29日，王某、郭某经协某，达成协某：经双方同意，因王某延误货期五天给郭某赔偿金伍仟元人民币，按每天壹仟元人民币计算，并同意将9800双全部货款的交付期由原来的5月31日前改为6月6日前，若郭某6月6日前没按期交付9800双童鞋全部货款也将按每天壹仟元人民币赔偿金累计算起走。双方在协某上签订并盖手印。2011年1月8日，欧美亚公司出具承诺，若10日郭某不到位，则由欧美亚公司全权负责处理。庭审中，欧美亚公司亦认可郭某的行为代表公司。

上述事实，有当事人的当庭陈述、订购协某、协某、承诺、送货单等证据予以证实。

本院认为：郭某的行为有欧美亚公司的追认及对方当事人的认可，故本案的当事人为王某和欧美亚公司。双方签订的订购协某及协某是双方的真实意思表示，不违反法律规定，合法有效，当事人应依约履行。2010年5月29日签订的协某对9800双低童靴进行了变更，因交付时间延迟5天，扣5000元违约金，欧美亚公司尚欠王某货款x元，双方均无异议，故原告要求被告支付货款x元的请求，本院予以支持；同时双方在订购协某中约定的中童靴的交付时间已过，却未在协某中对此进行协某，且欧美亚公司亦无证据证实5月29日之后有过催货行为，原告辩解已口头解除3500双中童靴的约定更符合事实，故本院认为双方已协某解除3500双中童靴的约定。被告辩称未支付余款，是行使先履行抗辩权，因9800双低童靴原告已交货完毕，双方又对交付货款的时间进行了另外约定，故该答辩意见，本院不予支持。被告未按约定支付货款，应承担相应的违约责任，但原告请求给付5万元的违约金过高，予以适当调整为1万元。原告已请求违约金，又请求给付逾期利息，违约金就是对损失的赔偿，故对给付逾期利息的请求，本院不予支持。双方已解除3500双中童靴的约定，故反诉原告的请求，本院不予支持。为了保护当事人的合法权益，依照《中华人民共和国合同法》第八条、第一百三十条、第一百一十四条之规定，判决如下：

一、眉山欧美亚鞋业有限公司于本判决生效后十日内给付王某货款x元及违约金x元；

二、驳回王某的其他诉讼请求；

三、驳回眉山欧美亚鞋业有限公司的诉讼请求。

如果未按本判决指定的期间履行给付义务，应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百二十九条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。

本诉受理费836元，由眉山欧美亚鞋业有限公司负担536元，由王某负担300元；反诉受理费250元，由眉山欧美亚鞋业有限公司负担。

如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于四川省眉山市中级人民法院。

审判员张春燕

二○一一年四月十三日

书记员周颖