原告（反诉被告）杜某某，男，X年X月X日生。
委托代理人韩某某，男，系河南星灿律师事务所律师。
被告（反诉原告）彭某某，男，X年X月X日生。
委托代理人邢某某，女，系汝州市法学会工作人员。
原告杜某某与被告彭某某为合同纠纷一案，本院于2009年10月27日作出受理决定。本案受理后依法组成合议庭，并于2009年11月23日向原、被告送达了开庭传票，本院于2009年1月12日对本案公开开庭进行了审理。原告杜某某及委托代理人韩某某，被告彭某某及委托代理人邢某某到庭参加了诉讼，本案现已审理终结。原告（反诉被告）杜某某诉称，2007年11月6日，被告与我签订工程承包协议，由我方为陆浑灌区管理局建设职工宿舍大楼。包工不包料。协议要求2007年11月6日开工至2008年7月23日完工。工程承包价为每平方米75元。实完成建筑面积6100平方米。工价x元。除协议外，地基加桩、地梁等工价x元。两项合计x元。除被告已付x元外，下欠我方工程款x元至今未给付。故起诉被告要求被告给付工程款x元。但在诉讼过程中原告增加诉讼请求，要求被告赔偿因工程延期五个月给自己造成的经济损失x元。
被告(反诉原告）彭某某辩称，2007年11月6日，我与杜某某签订工程承包协议，由杜某某承建陆浑灌区管理局建设职工宿舍大楼。包工不包料。工期自2007年11月6日起至2008年2月20日止。并约定因工程质量问题返工的，返工用工用料自己负责。合同签订后，杜某某因施工工人人数不够，返工次数多，没有按合同约定的工期交工，经我方多次催促仍拖延五个月之久才完工，已构成违约。使我多支付工资、借款利息、材料款、材料价格上涨差额共计x.47元。扣除尚欠杜某某工程款x元给我造成损失x.47元。故我提起反诉，要求杜某某付给我因拖延工期五个月造成的损失x.47元。杜某某所称的延期理由不属于不可抗力，不应免责，所谓增加工价x元，是其单方估价我不予认可。
经审理查明，原告杜某某（称乙方）、被告彭某某（称甲方）于2007年11月6日经共同协商签订了工程承包协议。该协议载明工程名称为陆浑灌区管理局建设职工宿舍大楼，承包方式为包工不包料。承包范围为施工图纸中主体工程。工程承包价为每平方米75元，建筑面积以实收平方米，付款办法为基础完工付总造价15%，每层完工付每层的80%，余款待工程完工后经验收合格十日内一次付清。工期自2007年11月6日开工至2008年2月20日完工，如遇不可抗力因素耽误工期者相应顺延。甲方必须保证原材料供应及时，保证质量，并提供原材料出厂合格证，如因原材料供应不及时，耽误工程进度，应负责赔偿乙方误工损失。施工人员必须服从甲方及监理人员的指挥，严格按图纸及规范要求施工，必须达到合格工程，如达不到合格工程返工及处理费用乙方负担。工程所用原材料应提前两天书面通知甲方，否则耽误工程进度自己负责。协议签订后杜某文组织人员进行施工至2008年7月23日完工，实际建筑面积6100平方米，按每平方米75元计算共计x元，除被告已付给原告x元外，下欠原告工程款x元经原告讨要无果。原、被告因地基加桩、地梁等工价x元及工程延期的责任问题产生矛盾。故原告诉至来院。被告在诉讼过程中提起反诉。
另查明，本市于2008年1月11日至13日、15日至22日、28日出现三次降雪过程，造成1月11日至31日连续积雪现象。合同履行过程中在挖地基时有出水现象，且对图纸进行了部分变更。
上述事实，由工程承包协议、图纸、证人证言、汝州市气象局证明及原、被告陈述等证据在卷佐证。
本院认为，原、被告所签工程承包协议系双方真实意思表示，除被告已付给原告部分款项外，下欠原告工程款x元属实，由相关证据为凭，其事实清楚，证据充分，被告不予支付与法相悖，应支付给原告。原告所诉称的地基加桩、地梁等工价x元其证据不足，本院不予支持。按协议该工程没有按期完工，所造成的原因除气候等不可抗力因素外，原、被告均没有有力证据以证明其自己的主张，故对原告增加的诉讼请求及被告的反诉请求，本院予以驳回。根据《中华人民共和国民法通则》第八十四条、第一百零八条及《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条之规定，判决如下：
一、被告（反诉原告）彭某某于本判决生效之日起十日内付给原告（反诉被告）杜某某工程款x元。
二、驳回原告（反诉被告）杜某某的其他诉讼请求。
三、驳回被告（反诉原告）彭某某的反诉请求。
如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百二十九条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
案件受理费4760元，由原告（反诉被告）杜某某负担3440元，被告（反诉原告）彭某某负担1550元。反诉费1720元，由被告（反诉原告）彭某某负担。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于河南省平顶山市中级人民法院。
审判长刘平玉
审判员马聚光
代理审判员冯利亚
二O一O年二月一日
书记员王永斌
