上诉人（原审原告）王某某，男，X年X月X日出生，汉族。

上诉人（原审被告）孔某某，男，X年X月X日出生，汉族。

上诉人王某某与孔某某承揽合同纠纷一案，河南省新乡县人民法院于2009年8月3日作出（2009）新民初字第X号民事判决。宣判后，双方当事人均不服，向本院提起上诉。本院依法组成合议庭审理了本案，现已审理终结。

原审法院查明：2007年3月底，双方当事人口头协商由孔某某为王某某建造房屋，总造价为x元。孔某某于2007年4月29日开始施工，于同年5月11日停止施工。停工时王某某支付孔某某建房款8000元。后因孔某某施工人员不足，未就剩余工程继续施工。王某某另行联系施工人员完成剩余工程。

原审法院认为：案涉协议有效，孔某某应按照约定完全履行合同，其未在合理期限内完成施工已构成违约，致使王某某另行联系他人完成剩余部分的施工，并为此多支出建房费用3722元，孔某某应当承担相应的赔偿责任。王某某在选择施工方时选任不当亦存在过错，也应承担一定责任。根据本案情况，应酌定由孔某某赔偿王某某损失2500元为宜。关于王某某要求孔某某赔偿其两吨水泥的损失，由于王某某未尽到妥善保管责任，致使损失扩大，对其就扩大的损失部分提出的诉求不予支持。王某某的其他诉讼请求亦缺乏有效证据予以证实，故不予支持。

原审法院判决：一、限被告孔某某于判决生效之日起十日内赔偿原告王某某损失2500元。二、驳回原告的其他诉讼请求。案件受理费50元，邮寄费44元，由被告孔某某承担。

王某某上诉称：1、上诉人因孔某某的违约行为造成的直接损失应为3772元，而非原审认定的3722元。另上诉人所主张的交通费用的间接损失也应由孔某某予以赔偿；2、原审认定上诉人存在选择施工队不当的过错，并判令上诉人也承担一定的责任于法无据。综上，请求二审法院撤销原判，并判令孔某某赔偿因其违约给上诉人造成的经济损失4380元，并由其承担本案的诉讼费用及邮寄费。

孔某某上诉称：上诉人为王某某建房，约定总工价为x元。2007年5月中旬，施工完成一半后因农忙暂时停工，后因上诉人组织的施工人员赴外地打工而未能及时复工，至2007年8月中旬，王某某未通知上诉人即擅自将剩余工程交由他人承建。如果王某某确系以每平方米45元的工价将剩余工程另行发包，则其还应再向上诉人支付工价款5590元。另王某某主张的其他损失均与上诉人无关。综上，请求二审法院判令王某某补偿上诉人工价款5590元，并驳回王某某的诉讼请求，本案诉讼费亦应由其承担。

针对王某某的上诉意见，孔某某的答辩意见同其上诉意见。

针对孔某某的上诉意见，王某某辩称：孔某某就其上诉请求未在原审诉讼中提起反诉，也未提交任何证据。其主张无事实根据及法律依据。

双方当事人在二审诉讼中均未提交新的证据。

本院查明的事实与原审法院查明的事实相同。

本院认为：孔某某在原审诉讼中未提起反诉，故本院对其在二审诉讼中提出的请求不予审理。原审判决已经认定了孔某某存在违约的事实，认定其应当承担相应的违约责任，但同时称王某某在选择施工方时选任不当理由不足，王某某另行联系施工队施工多支出工价款3772元，系其因孔某某违约而遭受的直接损失，孔某某应予赔偿。但王某某所主张应由孔某某赔偿的其他损失缺乏法律依据，本院不予支持。综上，原审认定事实基本正确，适用法律不当，应予纠正。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百五十三条第一款第（二）项之规定，判决如下：

一、维持河南省新乡县人民法院（2009）新民初字第X号民事判决第二项；

二、变更河南省新乡县人民法院（2009）新民初字第X号民事判决第一项为：“限被告孔某某于判决生效之日起十日内赔偿原告王某某损失3772元。”

一、二审案件受理费各50元，均由孔某某负担。

本判决为终审判决。

审判长杜伟强

审判员蒋雪梅

审判员梁国兴

二0一0年四月二日

书记员刘志飞