上诉人（原审被告）平泉县精英制冷设备经销处，住所地平泉县X镇X街义乌商品城。

负责人夏某某。

委托代理人马某某，男，X年X月X日出生，回族，退休干部，住（略）。

被上诉人（原审原告）凌源市诚业房地产开发有限公司，住所地凌源市X街。

法定代表人李某某，经理。

委托代理人徐辉，辽宁红山律师事务所律师。

案由：承揽合同纠纷。

上诉人平泉县精英制冷设备经销处，不服凌源市人民法院（2009）凌民二初字第X号民事判决，向本院提起上诉。上诉人请求撤销原审法院判决，驳回被上诉人的诉讼请求。

经审理查明，2005年4月，上诉人与被上诉人签订一份承揽合同，由上诉人完成被上诉人的地下室制冷设备、墙体保温、水循环系统等安装工作，全部费用为95万元，完工日期为2006年1月末，迟延交工每日违约金1，000元。上诉人于2007年8月20日才完成该工程。当日，双方签订一份中心商场地下室冷库竣工交接和保修期起止日期协议。内容为，中心商场地下室冷库于2007年8月20日起至2009年8月20日止为保修期（保修期二年），保修期内冷库及设备由承建方及时无偿维修，在12小时内维修人员到场，24小时内修理完毕。保证金10万元，保修费从中提取。建设单位加盖公章，李某某签名。承建单位夏某某签名。该冷库使用后多次出现问题，开始夏某某派人修过，后来不接电话也不给维修。2009年2月6日，双方又签订一份协议。内容为，被上诉人的中心商场地下室冷库工程，由上诉人于2007年8月20日全部安装完工。保修期从2007年8月20日起至2009年8月20日止。在此期间承建方及时无偿维修，现发现下列现象：1、有10台压缩机未安装保护装置。2、循环管路细，冷水供应不上。3、管道没有保温，夏某渗水。4、水箱铁板薄，焊缝漏水。5、应更换机油。6、缺氟。7、换显示屏等现象。经双方协商3、4项由被上诉人负责维修，其余各项由上诉人负责维修，并于2月30日前完工，被上诉人付维修费5，000元。上诉人按双方约定的时间改造维修完工，被上诉人不再追究上诉人施工工期违约的责任，也不再支付维修费。上诉人未按双方约定的时间改造维修完工，被上诉人将追究上诉人自2006年1月至2007年8月20日期间，迟延交工每日1，000元的违约责任。上诉人未按此协议履行维修义务，被上诉人诉至法院要求上诉人承担违约责任。原审法院判决：一、上诉人平泉县精英制冷设备经销处，继续履行2009年2月6日协议中的维修义务；二、上诉人平泉县精英制冷设备经销处，于本判决生效后10日内向被上诉人凌源市诚业房地产开发有限公司支付违约金28万元；三、驳回被上诉人其它诉讼请求。如未按本判决指定的期限履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百二十九条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费9，400元、保全费3，320元，合计12，720元由上诉人负担。宣判后上诉人不服，向本院提起上诉。

本案在审理过程中，经本院主持调解，双方当事人自愿达成如下协议：

一、上诉人平泉县精英制冷设备经销处，返还被上诉人凌源市诚业房地产开发有限公司BFX-X-X型号制冷压缩机一台，双方已调试合格并交接完毕；

二、上诉人留在被上诉人处的承揽安装制冷设备质量保证金10万元，被上诉人不返还给上诉人；

三、双方当事人达成调解协议后，本院应退回给上诉人的二审案件受理费4，700元，另外上诉人给付被上诉人4，000元合计8，700元，做为上诉人给付被上诉人的一审案件诉讼费用；

四、一审案件诉讼费用12，720元由被上诉人负担。二审案件受理费9，400元，减半收取4，700元由上诉人负担。剩余应退回上诉人的二审案件受理费4，700元，由本院直接退还给被上诉人；

五、双方以此调解协议为准，不再追究其它事项，双方无其它争议。

上述协议，符合有关法律规定，本院予以确认。

本调解书经双方当事人签收后，即具有法律效力。

审判长胡文涛

审判员张九东

审判员刘玉华

二○一○年五月二十四日

书记员王海娇