原告陈某某，男，X年X月X日出生。

委托代理人刘保国，河南保航（略）事务所（略）。

被告余某某，男，X年X月X日出生。

委托代理人郭峰，商丘市梁园区东风法律服务所（略）。

原告陈某某与被告余某某建设工程施工合同纠纷一案，原告于2010年9月13日向本院起诉，同日本院立案受理后，分别向双方当事人送达了受理案件通知书、应诉通知书、起诉状副本、开庭传票。本院依法组成合议庭，于2010年11月24日公开开庭审理了此案。原告委托代理人刘保国、被告余某某及其委托代理人郭峰到庭参加诉讼。本案现已审理终结。

原告陈某某诉称，原、被告于2010年7月4日签订了有原告提供模板、塔吊、地泵、钢管扣件等主要设施，被告组织工人进行劳务清包工的施工合同，合同签订后，被告所承诺的人员一直不能落实到位，始终都是在劳务市场找的力工到工地应付差事，致使原告不能完成工程计划，多次受到项目部的罚款。后余某某虽写出保证，但仍不能组织足够人员进行正常施工，直到8月30日项目部下发紧急通知，限令第二天组织够40名木工，否则自动退场，在此情况下，被告才说出没有施工能力的实情，主动表示自己退场。由于被告的合同欺骗，造成原告租赁损失x元，并要求被告返还其截留的房租3000元。

被告余某某辩称，原、被告签订合同，合同上说的明白，被告承担主体清包工程，并不需要专业的技术人员，而是由于原告违约，致使工程停止，这种责任应由原告自己负担，至于各种配件埋在土里，是由于天气异常，属于不可抗力，原告要求赔偿的损失没有依据。房租已由被告交给房东，不

存在不当得利的问题。

依据原、被告的诉辩意见，归纳本案的争议焦点是：原告的诉讼请求是否有事实及法律依据。

原告陈某某向本院提供的证据材料有：1、原告的身份证复印件，以此证明原告的身份；2、2010年7月4日签订的劳务清包工合同1份，以此证明按约定由被告组织人员进行施工，并保证工程按时施工，如违约应赔偿原告全部损失；3、2010年8月10日被告的保证书1份，以此证明被告不能按约组织工人，在原告多次催促下出具保证，但没有兑现；4、2010年8月18日项目部发的工程进度联系单、罚款单各1份，以此证明被告的工人不能到位，工程施工逾期，被项目部罚款5000元的事实；5、2010年8月30日项目部下达的紧急通知1份，以此证明工程施工严重逾期，被项目部下达了最后通牒；6、塔吊租赁合同2份，以此证明被告组织的工人不能到位，造成原告多支付租赁费x元，应由被告予以赔偿；7、混凝土输送泵租赁合同1份，以此证明由于被告违约，原告损失4000元租金；8、钢管、扣件、顶丝租赁合同1份及照片，以此证明由于被告违约，共造成原告各种租件损失x元；9、证人李某某的证言，以此证明被告截留房租3000元，应由被告予以返还。

被告余某某没有向本院提供证据材料。

经庭审质证，被告对原告提供的证据1、2没有异议，对该两份证据本院予以确认。

经庭审质证,对原告提供的证据3，被告提出异议，认为保证书中的“于红涛”与保证人签名中“余某某”不一致，对该证据不予认可。本院认为，虽然签名与保证书内容中名子不一致，但被告在保证人一栏签名，表示其对保证内容进行了确认，故对该证据本院予以确认；对原告提供的证据4，系项目部针对本案原、被告违约行为作出的罚款，造成此后果的原因是因为被告的违约，原告据此要求被告来进行赔偿符合双方的约定，故对该证据本院予以确认；对原告提供的证据5、6、7、8，这些证据均系原告与案外人签订的租赁合同，基于合同关系产生的租金，并不必然是被告给原告所造成的损失，未经相关部门进行评定，达不到原告所要证明的目的，故对上述证据本院不予确认；对原告提供的证据9，证人当庭陈某没有实际内容，故对该证据本院不予确认。

依据上述有效证据及双方当事人的陈某，本院确认以下案件事实：2010年7月4日，原、被告签订劳务清包工合同，双方约定工期160天，双方在履行过程中，被告以天气及其它的原因，没有达到原告的工期要求，被项目部罚款5000元，并于2010年8月31日退出工地，双方合同解除。

本院认为，原、被告双方在履行合同中，原告认为被告延误了工期，给其造成了损失，能够确定的损失有罚款5000元，按双方约定，该损失应被告进行赔偿。当事人对自己的主张有责任提供证据，原告要求的其它损失，应要求相关部门对被告已完成的工程量、因延误工期给其造成的实际损失进行评定，原告仅以其与第三方的租赁合同，不能证实原告的实际损失。依据《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款、《中华人民共和国合同法》第一百零七条的规定，判决如下：

一、被告余某某于本判决生效后十日内赔偿给原告陈某某5000元；

二、驳回原告陈某某的诉讼请求。

一审案件受理费675元，由原告陈某某负担600元、被告余某某负担75元。

如不服本判决，可在收到判决书之日起十五日内向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提供副本，上诉于河南省商丘市中级人民法院。

审判长贾自民

审判员杨晓红

审判员董乐亭

二O一O年十一月二十四日

书记员乔玉龙