原告魏某甲，男X年X月X日出生，汉族。

委托代理人魏某乙，男，X年X月X日出生，汉族。

被告王某某，男，1989年12月出生，汉族。

原告魏某甲诉被告王某某装饰装修合同纠纷一案，原告于2009年2月17日诉至我院，本院于同日作出受理决定，依法进行了审理，由审判员李少武担任审判长并主审本案，审判员王某栋、曹欣民参加评议，因被告下落不明，依法公告向被告送达了诉状副本、应诉通知书、举证通知书、权利义务须知、民事诉讼风险提示书及开庭传票，并于2009年9月25日公开开庭进行了审理。原告委托代理人魏某乙到庭参加了诉讼，原、被告均未到庭参加诉讼，本案现已审理终结。

原告魏某甲诉称：2008年6月11日，原告与被告王某某签订装修协议。协议约定：将原告位于濮阳市X路中医院家属院X号楼X单元X号的房子让王某某装修，工程期限从2008年6月12日至2008年7月30日，工程共计48天；装修金额为x元整，装修的项目有王某某给的材料概算单。装修开始后10天左右，原告与王某某又口头约定把我房子的暖气片换成彩钢，暖气片折价，再把房子刷漆，此两项共计7200元，也是在7月30日完工。在装修初的10天里，原告和家人天天轮着去看装修进度，进度还算正常。看到装修进度正常，原告对被告产生信任，便没有天天去看装修进度，被告王某某看原告没有人监工，20天左右都没有动工。直到2008年7月30日，装修工期已过，装修还没有完成，原告多次催促还是无济于事。2008年8月3日被告又以买装修材料为名，让原告支付了1000元整，原告共支付装修款共计x元整。支付完这些钱后，装修还是没有完工。此后就没有被告的任何消息了。为此原告的房子装修就耽误了下来，彩钢没有装，门没有装，墙漆没有刷，也不能居住，给原告造成了损失。要求被告承担损失x元整，违约金x元整，共计x元整。

被告王某某经本院传唤后未提交答辩状，也未到庭应诉。

经审理查明：2008年6月11日，原、被告签订装修协议，协议约定：原告将位于濮阳市X路中医院家属院X号楼X单元X号的房子让被告装修，工程期限从2008年6月12日至2008年7月30日，工程共计48天；装修金额为：x元整；合同还约定由于被告原因逾期竣工的，每逾期一天，被告按照原告已付款的3%向原告支付违约金。装修的项目有被告给原告的材料概算单，装修开始10天左右，原被告又口头约定把原房子的暖气片换成彩钢，暖气片折价，再把房子刷漆，此两项共计7200元，也是在7月30日完工。直到2008年7月30日，装修工期已过，装修仍没有完成。在2008年8月3日，被告又以买装修材料为名，让原告支付1000元整。原告共向被告支付装修款x元未能完成装修工程。诉前已完成工程为：厨房吊顶800元、卫生间吊顶1000元、进户门套300元、客厅窗套400元、电视墙800元、客厅吊顶500元、过道吊顶1300元、以及各卧室门套六个600元，以上共计5700元。根据概算单未完成工程为：过道进户门吊顶260元、餐厅推拉门X元、餐厅吊顶400元、卫生间门及门套四个2400元、主卧室门X元、主卧室窗套300元、主卧室顶角线180元、小卧室门X元、小卧室窗套300元、小卧室顶角线160元、书房门X元、书房顶角线180元、书房哑口2200元、客房门X元、客房顶角线380元、客房窗套600元、墙漆顶找平1232元y以及一些零活，造成了原告的损失计x元整。原告为维护其合法权益，诉至我院，请求判令解除原被告之间的装修协议，让被告返还损失x元，违约金x元整，共计x元。以上事实，有原被告之间签订的装饰协议以及证人证言、被告打的收条为证。

本院认为，原、被告之间签订的装饰协议，是双方的真实意思表示，应依法确定有效，现在被告未能如期完工，致使原告不能入住，原告要求解除合同，应依法予以准许；被告收取原告x元扣除已经干的5700元的工程款应返还原告x元。被告在约定的期间内没有完工，给被告造成了损失，依法应予以赔偿，按照合同约定由于被告原因逾期竣工的，每逾期一天，被告按照原告已付款的3%向原告支付违约金计算每日违约金为504元，截止2009年2月17日原告起诉时共计200天应为x元，现原告只要x元，是原告对自己民事权利的合法的处理，不违反有关法律规定本院予以准许。故根据《中华人民共和国民事诉讼法》第一百三十条，《中华人民共和国民法通则》第八十四条、第一百零八条，《中华人民共和国合同法》第六十条、一百一十四条之规定，判决如下：

一、依法解除原告魏某甲与被告王某某之间的装修协议。

二、被告王某某在本判决生效后三日内返还原告魏某甲装修款x元，支付违约金x元。逾期不履行按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百二十九条之规定加倍支付迟延履行期间的债务利息。

案件受理费1470元，公告费350元，由被告王某某承担。

如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于河南省濮阳市中级人民法院。

审判长李少武

审判员王某栋

审判员曹欣民

二00九年十一月八日

书记员邹照举