原告王某甲，男，X年X月X日出生，汉族。

委托代理人刘印卿，河南星烁律师事务所律师。

被告北京天桥建设集团有限公司。住所地：北京市宣武区X街X号。

法定代表人李某某，该公司董事长。

委托代理人唐某某，该公司职工。

委托代理人张留卿，河南星烁律师事务所律师。

被告重庆市天字实业集团有限公司。住所地：重庆市涪陵桥南稻香路X号。

法定代表人蒋某某，该公司董事长。

委托代理人洪某某，该公司职工。

被告叶县人民政府。住所地：叶县X镇。

法定代表人闫某某，该县县长。

委托代理人王某乙，该县政府法制办工作人员。

委托代理人张某某，该县建设局工作人员。

原告王某甲与被告北京天桥建设集团有限公司（下称天桥公司）、重庆市天字实业集团有限公司（下称天字公司）、叶县人民政府（下称叶县政府）建设工程施工合同纠纷一案，本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。原告王某甲及其委托代理人刘印卿，被告天桥公司委托代理人唐某某、张留卿，天字公司委托代理人洪某某，叶县政府委托代理人张某某、王某乙，鉴定人河南思泰工程造价咨询公司常延民、张延涛到庭参加诉讼。本案现已审理终结。

原告王某甲诉称：2007年7月，被告叶县政府作为建设方投资治理“叶县西城河”，被告天桥公司作为总承包人承包了建设施工任务，并委托其下设分公司平顶山分公司负责组织施工。天桥公司将工程转包给天字公司，天字公司又转包给原告，工程北起明代一条街，南至健康路桥，共计1540米长。

原告于2007年11月开始组织机械设备和人工进入工地，从健康桥往北施工，工程干到西李某桥附近时，因原告垫资严重和被告不支付工程进度款，原告被迫停工。经与天字公司协商，天桥公司于2008年3月26日直接将天字公司转包给原告的A标段自起点（明代一条街）至西李某桥计560米工程对准原告签订了发包合同，让原告直接对准天桥公司办理结算手续。

事实上，不论是天桥公司还是天字公司，他们承包工程后，只是成立了项目部，既没实际施工，又没投入资金，实际施工任务都是原告完成的，资金是叶县政府拨付的。自2007年11月至2008年5月，原告陆续从健康路桥往北施工，主要是挖运淤泥、土方、垃圾、修建临时道路、拆除建筑物基础等。在2008年2月29日、6月6日、6月19日，三被告对原告陆续完成的工程量进行了审定，叶县政府最终确定的结算造价分别为：x.20元，x.52元，x.77元。

2008年5月，叶县政府解除了与天桥公司之间的合同，原告为此也退出施工。2008年11月，被告对原告所干下余工程完善了签证手续，确定了原告所干工程的工程量，经核算该批工程造价为x.01元。自2007年11月至2008年5月，原告所干工程总造价为x.50元，其中天字公司转包给原告的工程总计价为x.72元，天桥公司转包给原告的工程总计价为x.78元。在该段工程中，叶县政府陆续支付150万元，剩余x.5元未付。原告从天字公司手中得工程款23万元，从天桥公司得款76万元，目前原告仍有x.5元工程款没有得到。

另外，原告承包被告天字公司转包工程施工过程中，因为几被告的原因，造成原告窝工33天（2008年2月17日至2008年3月21日），窝工损失x元，三被告应承担赔偿责任。加上欠原告的下余工程款，三被告应向原告支付款总额为x.50元。

天桥公司作为总承包人，叶县政府作为“叶县西城河治理工程”的投资建设者和发包人，在欠付工程款的情况下，有责任向工程的实际施工者“原告”支付工程款，也有义务向被告赔偿窝工损失，故请求法院判令：

1、天桥公司向原告支付工程款x.78元；

2、天字公司向原告支付工程款x.72元，赔偿窝工损失x元。

3、叶县政府在欠付被告天桥公司的“西城河治理A段工程（北起叶县X街，南止健康路桥）”工程款范围内对原告承担直接付款责任（限额x.5元）。

被告天桥公司辩称：天桥公司在2009年元月22日支付原告30万元，共支付原告106万元；原告所主张工程造价是原告单方面提出，我们有异议。

被告天字公司辩称：王某甲并非在2007年11月与我公司签订合同。天字公司一直在履行合同义务。原告对我公司的诉请不成立。王某甲的实际施工量仅有30多万元，并非x.72元。

被告叶县政府辩称：叶县建设局作为建设方（发包方）是合同一方当事人；原告与叶县政府没有法律关系。其无诉讼主体资格，错列叶县人民政府为被告；在叶县建设局已审定的234万元工程款中，已支付了234万元，远超出合同约定；叶县建设局已与天桥公司解除合同关系，且与其存在一定的争议，在争议没有解决的情况下，叶县建设局有拒绝支付余款的权利。

经审理查明：2007年12月21日，叶县政府作为建设方投资治理叶县西护城河，其以叶县建设局名义同天桥公司签订建设工程施工合同。合同约定，工程北起明代一条街北段，东至东环路向东200米，全长5034.64米。工程内容：河道整治及清淤、护岸、截污管道工程、道路及桥梁工程、绿化景观及亮化工程。合同价款暂定8500万元。同时还约定承包人不得以任何理由将工程转包、分包。天桥公司承包该工程后，将工程北起明代一条街X路桥共计x的工程转包给天字公司，天字公司于2007年12月22日和王某甲签订《协议书》将该段土方工程以17.5元/m3价格转包给王某甲（其中包括淤泥的清运、杂草的清理、土方的挖填、压实及整形）。

王某甲于2007年11月份开始组织机械设备和人工进入工地，从健康路桥往北施工，施工到西李某桥附近时，因为原告垫资严重和被告不支付工程进度款，原告被迫停工33天。后北京天桥公司于2008年3月26日与王某甲签订了《工程内部承包合同》，直接将天字公司转包给原告的A标段自明代一条街至西李某桥计560m长的工程对准原告直接签订了发包合同，合同约定王某甲按合同规定总造价的30%向天桥公司交纳管理费（含税金、工程所需试验检验费），其余70%工程款全部作为王某甲的承包费用。原告依据该合同继续施工，至2008年5月叶县政府解除其与天桥公司之间的建设施工合同，原告被迫退出施工。

2008年2月29日，6月6日，6月19日，叶县财政投资项目预算审核组分三次对王某甲陆续完成的工程量进行了审定，最终确定的结算价分别为x.20元，x.52元，x.77元。2008年11月，被告对原告所干下余工程完善了签证手续，经河南思泰工程造价咨询有限公司鉴定，叶县西护城河治理工程四期工程造价（不含泥浆部分）x.83元，该期泥浆部分王某甲主张造价x.76元，叶县政府主张造价x.29元；该期机械挖土10%人工辅助开挖造价（不含泥浆部分）x.39元，大型机械进出场费x.07元，机械停滞费及看场人员工资费用能计算部分x.62元（按王某甲主张的机械台班数量计算）。

上述工程，第一、二次施工量结算审核报告，是王某甲履行其和天字公司签订的合同的施工工程量，第三次和第四期工程量是王某甲履行和天桥公司签订合同的施工工程量。根据第一、二次施工量结算审核报告计算该两期工程土方工程量共计x.2m3。

上述事实有下列证据证实：

①叶县西城河治理工程建设指挥部关于《调整组成人员及明确职责分工的通知》、《关于印发西城河治理工程拆迁补偿安置方案的通知》、《关于保证施工加快进度的通知》、《关于工程计价问题的情况汇报》、叶县西城河治理工程公示牌及其内容的照片；

②2007年12月21日叶县政府以叶县建设局名义同天桥公司签订的建设工程施工合同；

③2007年12月22日天字公司与王某甲签订的建设施工工程承包《协议书》；

④2008年3月26日天桥公司与王某甲签订的《工程内部承包合同》；

⑤2008年8月4日天桥公司与王某甲签订的《协议书》；

⑥2008年7月15日叶县政府称天桥公司违法分包等与其解除合同的函；

⑦西城河治理工程第一、二、三次施工量结算的审核报告；

⑧工程量认证签证表；

⑨鉴定报告、补充鉴定报告；

⑩叶县西城河治理工程建设指挥部通过天桥公司付款234万元的发票；

○x年7月7日，天桥公司平顶山分公司关于终止《叶县西护城河工程施工合同》谅解性备忘录。

○12当事人陈述庭审笔录等；

事实清楚，证据确实充分。

本院认为：叶县政府以叶县建设局名义同天桥公司签订的建设工程施工合同形式完备、内容合法，为有效合同；天桥公司、天字公司和王某甲签订的建设工程施工合同因天桥公司和天字公司违法分包、转包及王某甲等施工人员没有法定资质属无效合同。但无论是天桥公司或天字公司均无施工，亦无投资，所有工程均由王某甲实际完成，对王某甲完成的工程质量双方均无异议，且该工程已投入使用，故天字公司和天桥公司应分别参照同王某甲签订的合同支付工程款，叶县政府应在欠付天桥公司该工程款范围内对天字公司、天桥公司欠付王某甲工程款承担连带责任。

对于王某甲的停工、窝工损失，鉴定机关依据王某甲提供的机械台班数量确定为x.62元，庭审中天字公司并无异议，但因天字公司和王某甲签订的建设工程施工合同无效，对于合同无效双方均有过错，对该损失各自应承担50%责任，故天字公司应承担x.81元的责任。

对于第四期工程造价的泥浆部分，王某甲和叶县政府对泥浆的工程量无异议，但对泥浆运输方式发生争议，叶县政府主张套用外运土方等方式来计算工程造价没有依据，故王某甲主张套用泥浆运输定额计算造价应予支持。

关于第四期鉴定中机械挖土10%人工辅助开挖造价，在河道治理工程中，在正常的土方开挖中切边和修整底边是不可避免要发生的，叶县政府认为不应计取，但没有相应的证据和理由，本院不予支持。

对于该工程大型机械进出场费x.07元，因天桥公司解除其与天字公司的合同，将剩余工程承包给王某甲，且承诺解除合同的后果由其承担，故对该费用天桥公司应予承担。

综上，根据第一、二次施工量结算审核报告计算出该两期工程土方量为x.2m3，参照王某甲与天字公司签订的合同，王某甲每立方米土方工程应得工程款17.5元，计x元，天字公司已付款23万元，下欠x元，王某甲应得的停工、窝工损失为x.81元。但该一、二次工程款为x.72元，天字公司已付款23万元，实际下欠工程款应为x.72元，王某甲主张的x.72元应予支持。

对于第三次工程款x.77元，各方当事人均无异议。对于第四期工程款经鉴定不含泥浆部分x.83元，机械进出场费x.07元，及王某甲主张的泥浆部分x.76元应予支持，以上共计x.43元。参照王某甲与天桥公司签订的合同，王某甲按工程总造价的70%取得承包费，王某甲应得款x.10元，天桥公司已付王某甲106万元，下欠x.10元。

关于叶县政府主张叶县建设局为建设方，是合同一方当事人，错列叶县政府为被告的理由不能成立。合同签订后，叶县政府成立了临时机构“叶县西城河治理工程指挥部”，对工程的立项、具体组织机构的建立、工程的开工、进度、工程单价及所完工工程的计量和价款的核定、工程款的筹措和支付等工作均由该指挥部完成，故叶县政府是实际的发包人，是适格的被告。对叶县政府称已付工程款234万元的理由应予支持。

对于原告的其他诉讼请求，没有事实和法律依据，本院不予支持。

故依照《中华人民共和国合同法》第八条，第五十二条第（五）项，第五十八条，最高人民法院《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条第（一）项，第四条，第七条，第二十六条，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百零八条之规定，判决如下：

一、被告重庆市天字实业集团有限公司在本判决生效后15日内支付原告王某甲工程款x.72元，停工、窝工损失x.81元；

二、被告北京天桥建设集团有限公司在本判决生效后15日内支付王某甲工程款x.1元，并对被告重庆市天字实业集团有限公司应支付王某甲的工程款x.72元承担连带责任；

三、被告叶县人民政府在欠付北京天桥建设集团有限公司“西城河治理A段工程(北起叶县X街，南止健康路桥)”工程款范围内对北京天桥建设集团有限公司应支付王某甲工程款x.1元及重庆市天字实业集团有限公司应支付王某甲工程款x.72元承担连带责任；

四、驳回原告王某甲的其他诉讼请求。

如未按本判决指定的期限履行给付金钱义务，应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百二十九条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。

诉讼费x元，王某甲负担x.5元，三被告负担x.5元；保全费5000元，由三被告负担。

如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于河南省高级人民法院。

审判长高东方

审判员魏宪

审判员翟建生

二○○九年八月二十七日

书记员宁绿原