相关咨询 法律咨询
登录        电话咨询

我该以哪家公司作为诉讼主体讨要工程款

关于承建*******工程被骗经过 2007年7月中旬,本人经索**介绍称:徐州**置业有限公司的副总经理任**是索的朋友,任**把该公司的一个房屋开发项目介绍给索**,经索**引荐我委托正在徐州施工的陈*前去考察,经陈*考察和任**几次商谈,陈*告诉我这个项目可以做,我挂靠我们当地的A建筑公司和**置业有限公司拟定草协议大致内容和后来鉴定的协议相当,陈*作为A建筑公司的代表,在协议书上签字,A建筑公司加盖公章,陈*是我聘用作为工地的施工员;但有两条主要内容在签定正式协议时被**公司私自更改,原来的两条是:(1)工程施工到主体二层时,**公司拨付给施工方已发生工程量的百分之八十的工程款;(2)当施工垫付资金到200万时,如果施工方资金紧张,**置业有限公司将为施工方提供银行贷款支持,利息由施工方支付。而且**公司在签定协议时蓄意隐瞒了该项目已经招投标,并与中标单位江苏**建设有限公司签订正式施工合同的事实,造成我们进场施工时被中标方强行制止,并要求**置业有限公司支付中标方的前期费用;**置业有限公司的法人代表王*和任*,又向陈*和索**施加压力,要求施工方先垫付中标方的前期费用,经**置业有限公司法人代表王*确认中标方前期费用为32万元,并承诺该笔费用由建设方据实支付给施工方,施工方按建设方的要求为建设方垫付32万元;这笔垫款至今未能归还施工方。 当我们施工队的技术员进场测量时发现**置业有限公司对外发包的楼基础土石方开挖工程没有完工,施工方无法施工,向**置业有限公司反映情况才得知,由于**置业有限公司没有按工程进度付工程款造成土石方公司停工,而施工方的工程人员都已进场,如果不能及时开工,将造成100多人的停工损失,**置业有限公司的王*和任**又对施工方的陈*和索**连哄带骗,要求让施工方再垫付土石方工程款25万元,等土石方工程完工既归还施工方垫付的资金,并按土石方总工程款的20%作为管理费支付给施工方作为垫资回报,土石方公司自2007年8月17号进场施工,直到2008年元月4号,才将9栋楼的基础土石方开挖完毕,给施工方造成严重损失,施工方垫付的25万元及报酬,虽经施工方多次向**置业公司索要至今没有支付。 在施工过程中,**置业有限公司现场负责人对工程变更和工程量变化只作口头说明却推诿签证,施工方只有留下影像资料证明。对施工方数次上报的延期和停工报告不予签收。 在施工方工程已经施工至两层,垫资超过200万元,资金十分紧张,按合同施工方可以向怡**业有限公司借款,**置业有限公司没有按协议执行借款,却联系社会上的贷款公司,由**置业有限公司担保,施工方出借据,并将高额的手续费和利息强加给施工方,这其中在没有任何授权的情况下陈*串通任**在以**置业公司担保,在社会上借款200多万元私用。 在施工过程中,由于我们不是中标单位,材料和工程的检验需要报送相关的资料,必须以中标单位江苏**建设有限公司项目部的名义报送,在没有征得中标单位同意的情况下,**置业公司的副总就让陈*私刻项目部的印章使用。 2008年6月,在工程全面进入主体封顶的关键阶段,**置业有限公司以奥运期间禁止供应炸药为由,提前进行施工区域的土石方挖掘和爆破,强行让施工方停工,拆除施工机械及临电设施,让土石方公司进场施工。土石方公司进场施工期间将施工方前期使用的料场全部开挖,爆破滚落的石头将楼外围的钢管架砸塌,造成严重的安全隐患,建设局安全科强令施工方停工整改,造成施工方停工4个多月,给施工方造成非常严重的损失。 2009年3月该工程通过主体验收,在验收现场**置业有限公司的任**,以**置业有限公司要看看施工资料为由强行将施工方的资料方的资料拿走,后经索要拒不归还。 2009年元月份,索夫军按**置业有限公司的要求将施工方的主体决算书送交给**置业有限公司法人王*,在**置业有限公司委托徐州**会计事务所审计期间,**置业有限公司拒不提供相关资料,使审计无法进行,直到现在两年多的时间**置业有限公司对决算书没有任何答复。 **置业有限公司在该工程主体验收后强行让施工方拆除塔吊及钢管架等设施,并要求施工方无条件退场,后在没有经施工方的同意又让其他施工队继续后续工程的施工。 **置业有限公司从开始同我们方签订协议到重新又让其他施工队施工,赤裸裸的表现出欺诈施工方的行径。 我作为施工方的实际出资人,承担了该项目的全部垫资和工程施工投资达400余万元,这三年多来该笔资金共发生费用200余万元,所有投资至今没有收回一分钱,给我本人和家庭带来灭顶之灾,如果不能及时追回投入资金,将造成十几个家庭破裂和十几口人员生命危险。 在2008年底主体工程完工时,工程工地还尚欠工人工资及材料租赁费等计200余万元,工人多次上访追讨工资,**置业有限公司置之不理,造成严重的社会隐患。 这个结果是**置业有限公司和相关人员设计制造的骗局,希望相关司法部门,能将这个骗局揭开,还我一个公道
这个案件涉及面很多,很乱;主要有以下几个问题: 1**置业公司人为的使施工主体模糊难以确认,到底是中标单位还是挂靠的A建筑公司施工主体?需要明确。 2代表A建筑公司在施工协议上签字的陈*在未等到任何授权的情况下,在**置业公司担保的情况下向社会上借款,**置业公司将陈*的私人借款抵充工程款,有法律依据吗? 3我作为实际施工人和出资人能以个人名义起诉吗?

问题状态:已过期 回复 (4)
提问人:汉君
提问时间:2010-11-03
相关咨询

我拿了工程款抵公司欠我工资,可以么?会不会违法了

公司欠了我1个月的工资。一共是1000多点。 我刚收了一个工程增项款,1300. 我扣下800,然后剩下500交回给财务了。 然后把工作交代给同事 ,然后就离开了。 然后电话跟经理说明如果他打算补发我工资我就立刻回去跟财务清帐。 但是经理一直要求我把钱给她,不然就起诉我 请问下:公司能追究我什么责任么? 我在公

gx3993 已解决 2009-08-17 回复(3)

别人欠我的工程款该如何讨要

我于07年08年帮一朋友完成了几个测绘工程项目,总共30余万元费用(包含所有)。但是我们没有签合同,因为是朋友并且当初双方都没有成立公司所以只是口头协议。截至今年,他总共付了20万,还剩余9万6千元,每次还款也是一点一点的给的。我担心他到后来钱不还,今年年初找他们签了个欠款证明给我。证明上就是说明他们办事处欠

lsdgugu 已过期 2010-05-04 回复(3)

我们公司收到一张过期的专用发票,导致无法向甲方结算工程款,只想向法院递交诉讼状,等待判决,而不用律师

我是武汉市天顺冷气净化设备有限公司。 我公司于2009年4月向浙江盾安机电科技有限公司购买中央空调一台,该公司应于2009年7月开出专用发票一张并即时交付我公司,但我公司在年底结算时发现该发票仍未送达,经催问才发现原因是该公司陈志刚业务员将该发票置于其抽屉内了,因而我公司于2010年01月22日收到盾安机电开出的专用

wuhantianshun 已过期 2010-05-19 回复(2)

讨要工程款

去年我在县工业园一家公司内承包该公司在外的工程项目安装。我是清包,安装性质内似与钢结构安装,在屋面作业,公司材料发到现场以后需要用吊车吊上屋面,当时吊车费是由公司承担的,我在现场代付。到年底时公司再付清给我。今年到公司去要过几次,总是以各种理由推拖,迟迟不付。现在我这里有公司年底的一个决算单,请问一

cuizhihao 已过期 2010-08-10 回复(5)

合法讨要工程款一、二审均败诉,我该怎么办?

合法讨要工程款一、二审均败诉,我该怎么办? 申请再审有期限吗?我没有新的证据,但确实是错判,我该怎么办?谢谢您的赐教!

大江东去 已过期 2010-08-16 回复(1)

工程款尾款的诉讼时限

我公司为建筑类专业分包单位,很多工程尾款无法按合同约定收回,请问这部分的诉讼时限是以什么为准?有没有其他的办法规避此类风险?

thj_ljyx 已过期 2010-08-24 回复(4)

甲方耍无赖,我的工程款该如何讨要

我进场后他们就一拖再拖,没有和我签定合同,然后就和中间人把合同签了,也没有给我预付款,我们协商是我包工包料,结果还是他们甲方供的材料,而现在甲方却按我包工包料的方式来办理结算,甲方存在欺诈行为,我该怎么办?

JoK6445 已过期 2010-09-02 回复(2)

公司欠我工程款怎么办

我是一个包工头,去年干了50多万的活,现在还欠我17万多,工程早就干完了,到现在已经快半年了,但每次要钱总说没有,我还欠工人很多工资呢,怎么办呀?能不能起诉?

gKO9708 已过期 2010-09-19 回复(3)

我该以哪家公司作为诉讼主体

2007年8月份,我通过中间人承接一家开发商的建筑工程,当时我是挂靠A公司签订施工协议的,在我进场施工时发现该工程已经进行招投标,并且中标单位B公司已经工地,后经开发商协调B公司退出,我们接着施工,但由于该工程是B公司中标,所以在我接下来的施工中继续以B公司的名义报验材料和工程资料(是开发商授意私刻B公司项目

汉君 已关闭 2010-10-15 回复(3)

以哪家公司作为诉讼主体

2007年8月份,我通过中间人承接一家开发商的建筑工程,当时我是挂靠A公司签订施工协议的,在我进场施工时发现该工程已经进行招投标,并且中标单位B公司已经进入工地,后经开发商协调B公司退出,我们接着施工,但由于该工程是B公司中标,所以在我接下来的施工中继续以B公司的名义报验材料和工程资料(是开发商授意私刻B公司

汉君 已关闭 2010-10-15 回复(0)
咨询律师
孙焕华律师 
北京朝阳区
已帮助 42 人解决问题
电话咨询在线咨询
杨丽律师 
北京朝阳区
已帮助 126 人解决问题
电话咨询在线咨询
陈峰律师 
辽宁鞍山
已帮助 2474 人解决问题
电话咨询在线咨询
更多律师
©2004-2014 110网 客户端 | 触屏版丨电脑版  
万名律师免费解答咨询!
法律热点
在线咨询律师
隐藏