原告邓某某，男，汉族，个体户，住（略）。
委托代理人寻某，湖南某律师事务所律师。
被告刘某某，男，汉族，农民，住（略）。
委托代理人黄某，（略）某法律服务所法律工作者。
原告邓某某与被告刘某某承揽合同纠纷一案，本院于2010年7月1日立案受理，依法由审判员李岳适用简易程序公开开庭进行了审理。原告邓某某及其委托代理人寻某、被告刘某某委托代理人黄某到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
原告邓某某诉称，2009年5月15日，被告与原告开办的（略）某门窗经营部签订了《电动伸缩门购销合同》，合同约定了电动门的品牌、型号、安装日期、付款方式等内容。签订合同时，被告交纳订金1000元。原告按约于2009年5月28日安装调试电动门交付被告使用。2009年6月2日，因被告未办理相关手续并影响他人进出，被（略）城管局责令拆除。2009年7月6日，（略）城管局强制拆除了原告安装的电动伸缩门。被告拒绝支付电动伸缩门的款项，为维护原告的合法权益，请求法院判令被告立即支付原告电动伸缩门的款项6312元及自2009年5月28日起的违约金。
被告刘某某辩称,原、被告签订购销合同属实。因原告未按期安装电动门，到期后被告多次电话通知原告要求其安装，原告直至2009年7月4日才安装。因原告拖延的时间太长，所以被告拒绝原告的安装行为。被告没有对原告安装的电动门进行验收，而且该电动门已被原告拆卸回去，原告应当返还被告1000元（被告未提出反诉）。
经审理查明，2009年5月15日，原告之子邓某某代表（略）某门窗经营部（经营者为原告邓某某）与被告签订电动伸缩门购销合同。合同约定：“2、安装工期及其他：双方约定安装工期为25天，自2009年5月16日起。按双轨安装，路面开槽及修复由乙方负责，甲方补工程款肆佰元整。3、单价及付款方式：伸缩门按拉开长度计算，每米900元，电机及控制系统每套2600元。合同签订后伸缩门订金壹仟元整给乙方作为预付款，货到安装地点再支付50%货款，余款20%在安装验收时一次性付清。如不能及时支付，按每天100元作为违约金计算，加在总货款中支付给乙方。……5、伸缩门安装完毕，甲方应在当天或次日验收，并开具验收单，若一星期内不验收或未验收而将其投入使用，则视为验收合格，此时甲方应付清全部货款。……10、提供伸缩门手柄10个，加100元手柄款。”购销合同签订后，被告给付原告1000元订金。原告于2009年6月2日前将电动伸缩门安装完毕。电动伸缩门的拉开长度为4.68米，依据合同约定被告应当支付原告价款6312元。2009年7月6日，被告指示原告安装的电动门被（略）城市管理行政执法局强制拆除。在被强拆的过程中，被告电话告知原告，要求原告将电动门拆卸回去。因被告一直未支付剩余的电动门款项，原告便将电动门拆卸回仓库。由于电动门均是按照定作人要求的尺寸制作，因此原告拆卸回去的电动门只能当作废品处理，现残值为500元。此后，原告多次要求被告支付剩余款项，被告拒不支付，原告遂诉至本院。
上述事实，有原、被告签订的电动伸缩门购销合同、（略）城市管理行政执法局的卷宗复印件、证人证言、原告的陈述等证据证实，经庭审核实，足以认定。
本院认为，承揽合同是承揽人按照定作人的要求完成工作，交付工作成果，定作人给付报酬的合同。原告与被告签订的《电动伸缩门购销合同》约定由原告完成电动门制作、安装工作，由被告支付款项，双方承揽关系依法成立。原告按约交付了工作成果，被告亦应当按约如期验收后支付报酬。本案中，原告安装电动门后，又在被告的指示下将电动门拆卸回去，应当视为合同履行的中止；而造成合同中止的过错在于被告，原告因合同中止履行造成的损失，应当由被告承担。故原告要求被告支付电动门价款的请求，本院在原告遭受损失（6312元-1000元-500元）的范围内依法予以部分支持。因本案的合同已经中止，原告要求被告支付违约金的请求，本院不予支持。被告称原告强行安装，未进行验收等事实因没有提交证据予以证明，本院不予采信。被告要求原告返还订金1000元，但未提出反诉，故本院不予支持。据此，依照《中华人民共和国合同法》第六十一条、第六十八条第一款第三项、第一百零九条、第二百五十一条、第二百五十八条，《中华人民共和国民事诉讼法》第二百二十九条之规定，判决如下：
一、限刘某某于本判决生效后五日内，支付邓某某损失4812元；
二、驳回邓某某要求刘某某支付违约金的请求；
如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百二十九条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
本案受理费50元，减半收取25元，由刘某某负担。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于湖南省长沙市中级人民法院。
审判员李岳
二Ｏ一Ｏ年九月十四日
书记员陈少丽
附相关法律条文
1、《中华人民共和国合同法》第六十一条：合同生效后，当事人就质量、价款或者报酬、履行地点等内容没有约定或者约定不明确的，可以协议补充；不能达成补充协议的，按照合同有关条款或者交易习惯确定。
第六十八条：应当先履行债务的当事人，有确切证据证明对方有下列情形之一的，可以中止履行：
（一）经营状况严重恶化；（二）转移财产、抽逃资金，以逃避债务；（三）丧失商业信誉；（四）有丧失或者可能丧失履行债务能力的其他情形。
当事人没有确切证据中止履行的，应当承担违约责任。
第一百零九条：当事人一方未支付价款或者报酬的，对方可以要求其支付价款或者报酬。
第二百五十一条：承揽合同是承揽人按照定作人的要求完成工作，交付工作成果，定作人给付报酬的合同。
第二百六十三条：定作人应当按照约定的期限支付报酬。对支付报酬的期限没有约定或者约定不明确，依照本法第六十一条的规定仍不能确定的，定作人应当在承揽人交付工作成果时支付；工作成果部分交付的，定作人应当相应支付。
2、《中华人民共和国民事诉讼法》第二百二十九条：被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行给付金钱义务的，应当加倍支付迟延履行期间的债务利息。被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行其他义务的，应当支付迟延履行金。
