XX集团冶金工程技术有限公司与攀枝花市XX钛业有限公司承揽合同纠纷一案民事判决书
案情简介
2007年3月，XX集团冶金公司与攀枝花XX钛业公司签订了一份承揽合同。2007年6月，两方又签订了一份承揽合同。2007年8月，两方又签订了一份备忘录，对付款方式、供货时间作了重新约定。备忘录签订后，XX集团冶金公司因攀枝花XX钛业公司的原因，未及时派人前来验货，以致造成XX集团冶金公司交货迟延；XX集团冶金公司完成承揽的产品后，已将全部产品交付攀枝花XX钛业公司，且质量合格。而攀枝花XX钛业集团只向XX集团冶金公司支付了一部分承揽费用，尚欠XX集团公司92万元，经多次催要，攀枝花XX钛业公司均以各种理由拒不履行付款义务。故XX集团冶金公司依法起诉，请求攀枝花XX钛业公司支付加工承揽费用及逾期违约金。
辩护思路
《中华人民共和国合同法》第六十六条 当事人互负债务，没有先后履行顺序的，应当同时履行。一方在对方履行之前有权拒绝其履行要求。一方在对方履行债务不符合约定时，有权拒绝其相应的履行要求。
第二百五十一条 承揽合同是承揽人按照定作人的要求完成工作，交付工作成果，定作人给付报酬的合同。承揽包括加工、定作、修理、复制、测试、检验等工作。
第二百五十二条 承揽合同的内容包括承揽的标的、数量、质量、报酬、承揽方式、材料的提供、履行期限、验收标准和方法等条款。
第二百五十七条 承揽人发现定作人提供的图纸或者技术要求不合理的，应当及时通知定作人。因定作人怠于答复等原因造成承揽人损失的，应当赔偿损失。
第二百六十三条 定作人应当按照约定的期限支付报酬。对支付报酬的期限没有约定或者约定不明确，依照本法第六十一条的规定仍不能确定的，定作人应当在承揽人交付工作成果时支付；工作成果部分交付的，定作人应当相应支付。
判决结果
判决攀枝花XX钛业公司一次性支付XX集团冶金公司加工承揽报酬92万元，另按金融机构同期贷款利率支付利息。案件受理费由败诉方攀枝花XX钛业公司负担。
办案心得
由此可见，在合同关系中，因合同一方未按约付款，另一方当然依法可以行使同时履行抗辩权，即拒绝履行合同义务。
