擅自收房引发装饰工程承包合同结算纠纷案
建纬律师事务所长沙分所熊煜 一、案件基本事实 原告恒业公司诉称，1993年9月18日，恒业公司与铜城集团签订裙楼装饰合同，约定：由恒业公司承包铜城商厦裙楼商场四层的装饰工程，包干价为138万元。合同履行中，我司除完成合同内工程，还完成合同外工程219043.35元，合计1599043.35元。被告铜城商厦于1994年2月7日正式使用裙楼工程，至今尚欠裙楼工程款508335.85元。1995年6月6日，双方又签订主楼装饰合同，约定：恒业公司承包商厦主楼室内装饰工程，总造价6468408元?合同生效后，因设计变更较多?工程款滞后等原因，工程于1996年2月初完工?主楼工程款尚欠2873366元未付?另外，双方还约定，恒业公司为主楼工程垫资110万元，铜城商厦应按约定还本息1551073.83元?诉讼请求：1.要求被告立即支付裙楼装饰工程欠款508335.85元及逾期付款利息?2.要求被告支付主楼装饰工程欠款2873366元及逾期付款利息?3.要求被告归还装饰工程垫资本金110万元及逾期付款的利息? 被告铜城商厦答辩称，原告要求的欠款数额与事实不符，因原告有许多工程未完工，没有按合同约定的材料完成工程，我方自己采购的材料有100余万元，我方已累计付款611万余元，已超付原告工程款?所建工程质量达不到合同要求?不承认原告方关于支付工程款利息的诉讼请求? 二、法院判决 甘肃省高级人民法院民事判决书 (1999)甘经初字第5号 原告恒业公司诉被告铜城集团装饰工程承包合同结算纠纷一案，本院于1996年12月2日作出(1996)甘经初字第73号民事判决，被告铜城商厦不服，提起上诉，最高人民法院审理后，以本案一审认定事实不清，证据不足发回重审?本院依法另行组成合议庭公开进行了审理，本案现已审理终结? 经审理查明：1993年9月18日，原告恒业公司与被告铜城商厦签订装饰工程承包合同，约定：恒业公司承担铜城商厦商场四层(即裙楼)的装饰工程，工程造价为人民币138万元，总造价一次算清一次包定，不再附加任何涨价因素，超量?超标和追加项目另行计算?工期自1993年10月10日至1993年12月20日止?合同履行中，因施工项目变增?变减较多等原因，工程于1994年1月30日完工?1994年2月7日，铜城商厦裙楼正式投入使用?1994年5月18日，双方又签订协议约定：恒业公司愿以预先支付240万元人民币保证金为条件，承包铜城商厦主楼装饰工程，协议签订后即付100万元，合同正式签订后付足全部余款?协议签订后，恒业公司于1994年8月8日付保证金80万元，1994年10月10日付30万元，计付保证金110万元?1995年6月3日，双方又签订补充协议约定：恒业公司支付的工程保证金自进入铜城商厦银行帐户至返还期间，不足一年按月息9.15‰计；满一年时按月息11.89‰计；超过一年时超过部分按银行同期贷款利息计?1995年6月6日，双方正式签订了铜城商厦主楼室内装饰工程承包合同，约定：恒业公司承包铜城商厦主楼一层门厅?一层大堂?二至六层办公室?八层至十七层客房装饰工程?工程总造价为6468408元，除家具?电器?地毯?主要灯具由甲方考察后再定外，投资一次包死?工期自1995年6月10日起至1995年8月30日止?保证金自进入铜城商厦银行帐户至返还给恒业公司期间，按月息9‰计付?另外合同还就工程质量?付款办法?双方责任?工程验收等项做了约定?合同并附两份附件，该附件进一步确定全部装饰工程为包工，包料，一次包死?合同生效后，恒业公司开始施工，铜城商厦陆续付款?期间因设计变更较多?付款滞后等原因，工程于1996年2月初完工，恒业公司于1996年2月10日提出竣工报告，并附有竣工图及隐蔽工程验收记录?同年2月12日，铜城商厦工程部初验后认为基本合格，列出具体问题34条整改意见，请施工单位在1996年3月5日前进行现场整改工程中的遗留问题?同年4月20日，铜城商厦装饰工程未经验收即投入使用?恒业公司多次发出通知，要求结算工程款?归还垫付款(即工程保证金)本息，但双方一直未能结算付款，逐酿成纠纷? 审理中，经主持双方对帐，原告恒业公司和被告铜城商厦对以下事项进行了确认：1.裙楼工程款为1451896.32元；2.恒业公司垫资款为110万元；3.铜城商厦已付工程款6111336.14元?双方主要争议事项为主楼工程质量及主楼工程造价?本院委托建行甘肃省分行造价管理处对主楼工程造价进行了鉴定，结论为：1.合同内未完成项目和工程量减少项目的实际造价为-1555569元；2.合同外新增项目的实际造价应为339662元；3.已完工程使用材料与原合同要求不一致，应减123784元?综上：主楼合同定价为6468405元，经鉴定实际造价为5128714元，裙楼造价为1451896.32元，主楼?裙楼造价合计为6580610.32元，扣除恒业公司应承担电费5792.3元及铜城商厦供料款72547元，实际工程款为6502271.02元，铜城商厦已付工程款为6111336.14元，尚欠恒业公司工程款390934.88元?铜城商厦应付恒业公司垫资款本金110万元(审理中已先予执行完毕)，垫资款利息为396051.94元(按双方1995年6月6日合同约定，利率为月息9‰计算至实际执行之日)?工程欠款及垫资款利息两项合计786986.82元? 上述事实有原?被告签订的合同及附件?原?被告陈述?庭审笔录?鉴定报告等证据相佐证? 本院认为：原告恒业公司与被告铜城商厦签订的裙楼?主楼装饰工程合同及附件?协议，双方意思表示真实，内容不违背国家法律政策规定，属有效合同?审理中，铜城商厦提出恒业公司超越资质等级承包工程，合同应属无效的理由，因无事实及法律依据，本院不予支持?铜城商厦在工程未经正式验收结算的情况下即投入使用，根据《中华人民共和国建筑安装工程承包合同条例》第十三条之规定，应视为工程质量合格?铜城商厦不及时结算工程款，对酿成纠纷应负主要责任?恒业公司所建工程确实存在部分质量问题，对不能及时结算，也应负相应责任，故其要求支付工程款利息的请求不予支持?根据《中华人民共和国民法通则》第一百一十一条之规定，判决如下： 被告白银铜城商厦集团股份有限公司应偿付兰州恒业装饰设计工程有限公司工程欠款390934.88元，工程垫资款利息396051.94元，两项合计786986.82元，于判决生效后十五日内付清? 案件受理费42567元，原告恒业公司负担12770.1元，被告铜城商厦负担29796.9元? 三、对本案的解析 本案争议的焦点问题主要有两个，一是对于国家有关部门明令禁止的垫资条款的效力如何认定；二是未经竣工验收建设方即将工程投入使用，对工程的质量如何认定。 本案所依据的《中华人民共和国建筑安装工程承包合同条例》虽已废止，但本案涉及的法律关系现在仍有法律、法规做为支撑。 关于垫资条款问题，建设部、国家计委、财政部曾于1996年6月4日发出了《关于严格禁止在工程建设中带资承包的通知》，明确指出任何建设单位都不得以要求施工单位带资承包作为招标投标条件，更不得强行要求施工单位将此类内容写人工程承包合同，施工单位不得以带资承包作为竞争手段承揽工程，也不得用拖欠建材和设备生产厂家货款的方法转嫁由此造成的资金缺口，违反这一禁令的建设单位和施工单位都将受到经济处罚。两部一委的这一通知出台后，垫资施工被视为国家的一项禁令，人民法院在处理涉及垫资承包的施工合同纠纷时也将此禁令作为依据，对垫资承包施工合同的法律效力作出无效的认定。但是《最高人民法院关于建设工程价款优先受偿权问题的批复》中将垫资行为进行了合法化规定，而《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第六条更是明确规定：“当事人对垫资和垫资利息有约定，承包人请求按照约定返还垫资及其利息的，应予支持，但是约定的利息计算标准高于中国人民银行发布的同期同类贷款利率的部分除外。当事人对垫资没有约定的，按照工程欠款处理。当事人对垫资利息没有约定，承包人请求支付利息的，不予支持。”按照上述规定，只要当事人对垫资及利息进行了明确约定，承包人可以请求发包人返还垫资及利息。 关于未经竣工验收将工程投入使用的质量认定问题，《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十三条规定：“建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用后，又以使用部分质量不符合约定为由主张权利的，不予支持；但是承包人应当在建设工程的合理使用寿命内对地基基础工程和主体结构质量承担民事责任。”按照上述规定，发包人未经竣工验收，擅自将建设工程投入使用，应当视为对工程质量予以认可，不得就建设工程全部或部分质量不合格主张权利。 四、律师提示 我国建筑法明确规定，建筑工程竣工经验收合格后，方可交付使用；未经验收或者验收不合格的，不得交付使用。实践中，因为承包人与发包人出现了种种矛盾，发包人为督促承包人整改而常常拒不配合进行建设工程的竣工验收和工程款的结算，而承包人经常会将建设工程留置拒不交付使用做为支付工程款的保障，在此种情形下，发包人为了避免对外承担巨额违约责任，不得不强行将建设工程投入使用，因此导致建设工程质量不能得到保证，有关资料欠缺而不能办理房屋所有权证等严重后果。律师提示，发包人和承包人均应按照法律、法规的规定和合同的约定全面履行义务，遇到问题也应该通过合法的途径来解决，以免因擅自将建设工程投入使用导致更为严重的法律后果。
徐涛律师15327446830 QQ574659129
