内容如下: 甲方: 项目部 乙方: (测量放线员) 依照《中华人民共和国合同法》及有关法律法规规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本项目单项工程劳务费计价事项协商一致,订立本协议。 一、项目部: 二、工程名称: 三、工程地点: 四、施工范围、内容及要求: 1、本工程所需测量放线等全部工作。 2、听从工作安排,按时完成各项施工测量、放线任务。 3、熟悉施工图纸,根据有关规定、标准的要求编制好测量方案,准备好测量所需的工具的表格。 4、测量时仔细认真安设、调整仪器、读数准确,记录整洁,并使用法定计量单位。 5、熟悉所使用测量仪器的性能,管好测量仪器按时进行仪器周检。 6、协助施工工长做好测量方面的技术复核工作。 五、结算方式: 1、按月计算劳务费用,综合单价 元/月,其中基本价格 元/月;进度 元/月2 ;质量 元/月;安全、文明施工 元/月;甲方根据乙方实际工作完成情况确定最终结算总价。 2、采用按月计算劳务费用的结算方式,凡与本分项工程有关范围内概不发生其他费用,如乙方未达到本协议约定的工期、质量要求,乙方承担违约责任,甲方按本协议结算单价规定扣除乙方结算金额。 3、项目部与乙方签订本协议的次月开始,每月向乙方支付一次生活费,标准为 元/人。乙方完成本协议全部施工内容,并达到本协议约定要求后,经双方确认结算金额,由项目部于年底一次性将结算劳务工资款余额全部支付给乙方 (特殊情况除外)。 4、乙方必须保证在进场前向甲方提供在建设银行开户的银行卡号,以确保劳务工资的正常发放,否则甲方有权拒绝支付生活费及劳务工资。 5、乙方承担本协议之外的施工内容,事前须征得甲方书面同意,事后7日内向甲 方签证确认,否则甲方不予结算工资。 6、本协议单价包括停工、停产,窝工、误工、冬施费等一切原因造成的费用。 五、工期目标: 提供详细的测量数据,确保施工进度相应的工程量核定准确无误。如果出现施工进度工程量测量计算错误,则扣除工期单价。 七、工程质量: 1、确保工程量准确无误。如果出现工程量计算错误或导致造价成本增加,乙方需承担全部损失费用。 2、确保工程质量达到 标准。当月如果出现测量质量事故,则扣减质量单价。并且按事故造成的损失的进行赔偿;出现重大质量事故(损失超过壹万元)的,甲方可以无条件解聘乙方。 八、安全、文明施工: 1、杜绝重大责任伤亡事故,火灾、交通事故。刑事案件及政治影响事件的发生。 2、乙方应遵守国家有关劳动管理的政策、规定及甲方管理制度。 3、对甲方提供的安全生产设施,乙方应检查合格后方可使用。乙方不得擅自拆除 或损坏甲方采取的安全防护措施;如遇特殊情况需拆除的,必须征得甲方同意,否则由此引起的一切后果由乙方承担;乙方认为甲方的安全措施不完善的,可向甲方提出,甲方应及时处理。 4、所有人员进入施工现场必须穿戴安全防护用品,特殊作业必须采取系安全带等安全措施,在现场禁止吸烟。 九、双方责任 (一)项目部责任 1、对乙方进行现场、施工技术交底和安全教育,帮助、指导、检查、监督其执行情况。并有权对乙方实行按章管理和处罚。 2、提供乙方人员的食、宿等基本生活设施及现场施工基本条件。 3、提供施工材料,工机具(手头工具由班组自行负责)。 4、为乙方人员签订劳动合同和工资分配及发放。 5、为乙方人员代办暂住证、胸卡等有关证件。 (二)乙方责任 1、乙方进场前须向项目部提交或办理有关证件(身份证复印件、暂住证、务 工证、上岗证等),保证提供人员证件的真实性和有效性,禁止弄虚作假。 2、进场后,乙方应维护公司项目部的正常经营管理秩序,自觉遵守国家法律和 甲方的规章制度,按国家规定与项目部签订(一对一)劳动合同书,如有违反国家法律和 甲方的规章制度,扰乱生产、生活和社会秩序,提供虚假资料、拒绝签订劳动合同、打 架斗殴等损害公司及项目部的信誉,造成经济损失的行为,由此所引起的劳动、法律纠 纷的一切后果均由乙方承担全部责任,项目部有权视情节轻重给予5000-10000元的罚 款或终止乙方合同,无条件退场。 3、严格按照甲方的施工交底和方案组织施工,必须更改时应征得甲方的书面同 意,否则甲方有权拒绝验收和结算工资。 4、乙方在施工中须服从甲方管理和指挥,增强自我管理意识,做到安全施工,文 明施工。进入现场必须佩戴安全帽,不得带无关人员进出现场和生活区,非作业时间,不得进入工地。 5、乙方须严格按甲方认可的月节点进度计划组织施工,确保工程进度。如乙方 不能按期完成计划,甲方可以采取相应措施以保证进度,所发生费用由乙方承担。若乙 方连续二个月未完成计划,甲方可以单方面终止本协议,由此造成的损失由乙方承担。 6、乙方保证进场前如实向甲方告知健康状况,包括有无残疾、传染病等影响从事本工种施工和他人健康的各种疾病。如因乙方残疾而造成的安全事故,其后果全部由乙方承担;进场后甲方发现乙方人员中健康状况不适于现场施工作业者,必须无条件退场。 7、乙方必须遵守甲方关于劳务用工的管理制度,保证年龄在年满18-55岁之间的,且身体健康,保证在每天向项目部如实报告出勤情况,配合项目部工长办理当月完成工程量的结算。凡达不到甲方规定要求,项目部有权辞退乙方,有权拒绝发放生活费和借支款。 8、严格按照施工工序组织施工,未经甲方验收合格不得进行下道工序的施工。 9、 乙方如中途因质量、安全、进度等原因甲方勒令退场,则按本协议单价扣除工期、质量等价格进行实际结算,公司与项目部不支付进出场费用、误工费用。 10、遵守后勤管理制度,搞好个人卫生、宿舍卫生、床铺整洁、服从工地食堂就 餐安排,否则将按有关规定予以处罚。 十、违约责任 1、施工期间发生以下之一情况,均视为乙方违约,甲方有权单方面终止合同,并追究违约方的责任。 (1)接到甲方的进场通知未按期进场。 (2)因乙方原因造成重大安全事故或存在重大质量事故隐患且不及时整改。 (3)现场测量放线施工管理混乱且不及时整改。 (4)乙方连续两个月未完成甲方的进度计划。 (5)乙方不能达到甲方施工要求。 2、乙方要爱护甲方的测量仪器等设备,如因乙方使用不当造成仪器、设备损坏的, 乙方应承担赔偿责任。 3、未达到本协议约定的工期、质量、安全、文明施工要求,乙方承担违约责任, 甲方按本协议结算单价规定扣除乙方结算金额。 4、乙方在施工中由于自身原因发生安全事故,其安全事故所产生的护理费、交 通费、生活费、误工费等由个人承担。 5、乙方在施工中如发生重大安全事故,除扣除本协议结算规定单价外,分清责任 后,个人承担责任事故所产生的费用。 6、严禁在施工现场及生活区打架斗殴,如发生一起打架斗殴事件,项目部给予 2000-5000元罚款,造成人员伤亡的,均由责任人承担全部经济损失 及法律责任。 7、如乙方无故推卸施工范围内的工作,项目部将另派他人施工,并按结算标准单价的双倍扣除乙方劳务费。 十一、其他约定事项: 十二、 本协议一式二份,甲方执一份,乙方执一份。自双方签字之日起生效,至乙方全部施工完毕,办理完结算后终止。 项目责任人(签字): 测量放线员(签字): 协议订立日期: 年 月 日 家庭住址: 联系电话: 家庭联系电话:
我公司与某建筑公司的项目部签订了工程施工合同,现在出现合同纠纷,想起诉建筑公司的项目部,但对于这份合同是否具有法律效力有点迷惑?所以想请问与项目部签订的合同是否具有法律效力
资产管理委托协议书上甲方只盖章是否具有法律效力?而且上面有满意度调查表,风险承受能力都没有填写,是假的吗?对方是无锡鸿广资产管理有限公司。
律师您好!本人想咨询下商品房认购权的问题,具体如下: 本人在网络P2P平台进行投资,前端时间一家平台推出“财产权利凭证”标,是将已取得“五证”但并未上市销售的商品房认购权抵押给投资人,并在一年的时间内按照1.42倍比例进行回购。交易书是跟楼盘开发商签订(开发商法人与p2p平台法人是同一人)我想了解的问题如下,
在执行局主持下达成的还款协议双方签字按手印是否具有法律效力,我在达成协议后已经给原告打款了,现在原告方又说还款少,说协议无效,执行局也说协议无效。请问这个协议有效吗
原来我石材公司由四个股东共同注册办理了营业执照,现因需求必须办理矿山开 采证 ,为节约资金(也是政府要求)和其他两家石材公司一起办理矿山开采证(每家 投入85万),而矿山开采证是以我公司营业执照为依据办理的,我同其他两家石 材公司签订协议,说明矿山开采证拥有权限归三家公司共同所有,这份协议是否
本人大学毕业生,与一私立学校签订三方协议,另两份一直由自己保管,未交给学校存档,现在考上公立学校,不想去私立学校了,这样算违约吗?要交违约金吗?
打印的协议上有手写的补充条件,请问手写的部分是否具有法律效力
2014年签订拆迁安置补偿协议置换楼房,又签订了一份补充协议,除打印的条款之外在双方协商后同意后又手写添加了关于违约交房的内容,请问手写部分在法律上是否有效,谢谢!
2014年签订拆迁安置补偿协议置换楼房,又签订了一份补充协议,除打印的条款之外在双方协商后同意后又手写添加了关于违约交房的内容,请问手写部分在法律上是否有效,谢谢!