原告刘某甲，男，汉族，X年X月X日生。

被告刘某乙，男，汉族，X年X月X日生。

原告刘某甲诉被告刘某乙建设工程施工合同纠纷一案，本院受理后，依法组成合议庭公开开庭进行了审理，原、被告均到庭参加了诉讼，本案现已审理终结。

原告诉称:我与被告经协商，于2011年3月8日签订合同一份，合同约定由被告承建我在通许县X区X路北的楼房，工程期限从2011年3月8日到时2011年6月20日，每平米建筑工价为140元，施工按照图纸施工，付款方式为每竣工一层付款叁万元，三层完工后把工程款结清，施工中发生工伤事故房主概不负责。合同订立后，被告找不到人，一般是上二三、四个人，中间不断停工，到2011年6月20日本应全部完工，但被告只完成一层工程，我要求被告找人，被告就到街上找几个干杂活的垒墙和予制大梁，我为了让被告加快进度，2011年6月X号又和被告签订一份协议，到2011年8月X号如能完，我给被告加工价x元作为奖励，每层付款80%，工程结束一次付清，拖延一天扣10%，但被告到7月X号才完工第二屋，可被告就向我要第三层工钱导致矛盾发生，被告将工程停工后，我为不让楼内乱进人，我将未垒好的墙垒好，而被告将垒好的墙捣塌，我报警后被告到派出所认可。现被告拖延施工，在施工中被告把地下室大梁给打反，导致基础不均，几个柱子均打空，我与被告合同约定每平方米工价140元，而现在每平方米已涨至180元，被告的行为已给我造成极大的损失，我要求与被告解除合同，赔偿我损失x元。

被告辩称：我与原告于2011年3月份签订建房合同是事实，但在实际施工中原告的盖房图纸与签订合同不一样，按照约定建好地下室原告还欠4000元工钱，这款一直拖到麦后都没有给付，收麦后我又与原告重新订立一份合同，按照合同约定原告一直欠我的工程款未付清。

经审理查明：原、被告经协商于2011年3月8日签订建房合同一份，合同主要内容为：1、被告在通许县X区X路北为原告建造楼房，2、工程期限从2011年3月8日到2011年6月20日竣工。3、工价为每平方米140元，被告按照原告提供的图纸保质保期施工。4、付款方式地下一层完成后原告给付被告工价三万元。地上一层完成原告给付被告工价款三万元，地上二层完成原告给付被告工价款三万元，地上三层完成后原告将工价款给付被告结清。5、施工过程中发生任何事故原告概不负责。在地下一层主体工程施工完，地上一层未施工结束时，原、被告于2011年6月21日又订立一份补充合同，其内容为：“为加快建筑速度，在原来工价基础上加x元予以奖励，2011年8月10日完工，非人为因素除外，每层付工价的80%，工程结束一次付清，拖延一天扣10%”。在建地上一层期间原告共付给被告工价款x元，后因被告向原告要工程款，双方发生争执，被告停工并将施工设备撤出工地。原告诉至本院，要求与被告解除订立的合同，并赔偿损失x元。

上述事实原告提供的证据有：1、建筑施工合同二份，2、收到条5张，3、照片7张。以此证明订立合同建房事实及付款数量和房屋质量。

本院认为：原、被告订立合同后，双方应诚实信用，严格按照合同条款履行，不能超越合同规定的内容来行使，被告在未完全完成地上一层施工任务时，原告已向被告支付工价款x元，按照合同约定在未完成地上一层时原告是没有义务给付被告价款。且被告停工后又将建筑设备全部撤离施工工地，因此双方所订立的合同已无法履行，原告要求解除合同符合法律规定，本院予以支持。但原告要求被告赔偿损失，因原告未向本院提供相关证据，故本院不予支持。被告辩称原告欠工程款未付清。而被告未提供原告所欠工程款的数量的证据，并且也未在该案中提起反诉，故对被告辩称的理由，本院不予彩信。依照《中华人民共和国合同法》第九十四条第四款、第二百六十八条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条之规定，判决如下：

一、于本判决生效之日起，解除原、被告于2011年3月8日和2011年6月21日签订的房屋建筑工程承包合同。

二、驳回原告其它诉讼请求。

本案诉讼费800元，原告承担600元，被告承担200元。

如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于河南省开封市中级人民法院。

审判长徐向阳

审判员李富霞

审判员吴运庆

二○一一年十一月十七日

书记员张静

。