上诉人（原审被告）镇坪县宏林水电开发有限责任公司。

被上诉人（原审原告）王某乙

上诉人镇坪县宏林水电开发有限责任公司（以下简称宏林公司）因建设工程施工合同纠纷一案，不服镇坪县X镇民初字第X号民事判决，向本院提起上诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上诉人宏林公司的委托代理人赵正东、尚学仕，被上诉人王某乙的委托代理人彭泽国到庭参加诉讼。本案现已审理终结。

原审认定，2004年10月25日，被告因修建镇坪县双河口水电站，与原告签订了平镇路K83+000-K83+500路基施工合同，合同价款x.07元。同月28日被告收取原告合同保证金2500元后，原告开始组建施工队对合同所确定的工程进行施工。2005年8月16日，因遭遇特大暴雨致山洪暴发，双河口水电站建设工程全线停工。2008年10月15日，被告丧失了继续建设经营双河口水电站的资格。被告所欠原告施工队工程款未予结算、给付。原告王某乙实际完成工程造价x.51元，原告施工期间及施工停工后，在被告处借支人工工资x.00元，领取工程材料计款x.00元。

原审认为，原告就自己完成的工程向被告主张权利，要求被告支付拖欠工程款的诉讼请求合法，理应支持，但数额应以核定的实际完成工程量为准，领取的款物予以冲抵，超过部分不予支持。2008年10月15日，被告在丧失建设经营双河口电站的权利时起，就应对原告承建的工程组织验收、清算，但被告未履行应尽的义务，具有明显的过错，应承担相应的民事责任。因此，原告要求被告支付欠款利息之请求应予支持。被告收取原告的合同保证金应如数退还。原告提出的合同外增加工程金额x.31元及鉴定中漏掉工程量的意见，因被告否认，又无其他证据证实，故不予采信。原审判决：一、被告镇坪县宏林水电开发有限责任公司支付原告王某乙工程欠款x.51元（x.51元－x.00元），并承担自2008年10月15日起至给付之日止的利息，利率按中国农业银行的同期同类贷款利率标准计算；二、被告镇坪县宏林水电开发有限责任公司返还原告王某乙合同保证金2500.00元；上述判决给付内容，于本判决生效后十日内履行完毕。三、驳回原告的其他诉讼请求。

宏林公司提出上诉称，原审判决上诉人给付被上诉人所欠工程款利息没有事实依据，也没有法律依据，请求二审依法改判。在二审开庭审理中，上诉人当庭变更上诉请求为可从当事人起诉之日起按中国人民银行同期同类贷款利率承担利息。被上诉人王某乙的委托代理人当庭答辩认为原判认定事实清楚，适用法律正确，请求二审维持。

经二审审理查明的事实与一审认定的基本事实一致。另查明，2008年3月14日武汉宏林集团有限公司与镇坪县人民政府通过协商就复工建设问题再次形成会议纪要：“2008年3月底组建施工班子，全部兑付完拖欠民工工资，4月10日进点启动建设，4月底前全面恢复启动建设电站工程，5月底前完善电站工程所有审批手续。若宏林集团有限公司在4月底前未全面恢复启动建设电站工程，镇坪县人民政府将根据合同约定和相关补充协议，解除与宏林集团有限公司所签合同。”后因武汉宏林集团有限公司未按纪要履行，镇坪县人民政府提起诉讼。2008年6月17日镇坪县人民法院作出（2008）镇民初字第X号民事判决，确认镇坪县人民政府解除与武汉宏林集团有限公司于2003年9月2日签订的《独资建设经营双河口水电站合同》合法有效。武汉宏林集团有限公司上诉后，本院于2008年10月15日作出（2008）安民终字第X号民事判决，驳回上诉，维持原判。上述事实有本院（2008）安民终字第X号民事判决、经营合同、施工合同、双方当事人陈述及庭审笔录等证据在卷，且经当庭质证，足以认定。

本院认为，上诉人宏林公司对拖欠王某乙工程款的数额未提出异议，其上诉认为应从起诉之日起按中国人民银行同期同类贷款利率承担利息。本案在施工合同履行过程中，因上诉人未及时全面恢复启动建设电站工程，后经2008年10月15日本院终审判决确认镇坪县人民政府解除与武汉宏林集团有限公司于2003年9月2日签订的《独资建设经营双河口水电站合同》合法有效。故宏林公司自2010年10月15日起即丧失了电站的经营开发资格，致使施工合同不能继续履行，对此宏林公司应承担全部责任。在2008年3月14日武汉宏林集团有限公司与镇坪县人民政府形成的会议纪要中，武汉宏林集团有限公司承诺“2008年3月底组建施工班子，全部兑付完拖欠民工工资”，但是其未履行；在丧失电站经营开发资格后，上诉人也应及时与被上诉人进行结算并给付工程款，但其又未能及时给付。因此原审判决以2010年10月15日上诉人丧失电站经营开发资格当日起算宏林公司承担欠付工程款的利息，其认定并无不妥。至于利息的计算标准，因法律明确规定应按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计息，故原判按照中国农业银行的同期同类贷款利率计息没有依据，依法应予纠正，宏林公司的该上诉理由成立，本院依法予以支持。综上，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百五十三条一款（二）项，《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十七条、第十八条之规定，判决如下：

一、维持镇坪县X镇民初字第X号民事判决第二、三项；

二、变更镇坪县X镇民初字第X号民事判决第一项为由镇坪县宏林水电开发有限责任公司支付王某乙工程欠款x.51元（x.51元-x.00元），并承担自2008年10月15日起至给付之日止的利息，利率按中国人民银行的同期同类贷款利率标准计算。

判决的给付内容，于判决生效后10日内履行完毕。

如果未按本判决指定的期间履行给付义务，应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百二十九条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。

一审案件受理费，按一审判决执行；二审案件受理费8433元，由上诉人镇坪县宏林水电开发有限责任公司负担。

本判决为终审判决。

审判长刘新建

审判员钱建新

审判员周红梅

二0一一年三月二十八日

书记员张燕